(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

建设工程施工专业分包合同

（示范文本）

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理总局

1

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

第一部分协议书

承包人（全称）：

分包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则葛根粉怎样吃丰胸，鉴于（以下简称为“发

包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方

就分包工程施工事项经协商达成一致个性网络游戏名字，订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称：

分包工程地点：

分包工程承包范围：

二、分包合同价款

金额：大写：人民币元甘肃敦煌莫高窟，

小写：元。

三、工期

开工日期：本分包工程定于年月日开工；

竣工日期：本分包工程定于年月日竣工；

合同工期总日历天数为：天。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：

五、组成分包合同文件包括：

1、本合同协议书；

2、中标通知书（如有时）；

、分包人报价书；

4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

5、本合同专用条款；

6、本合同通用条款；

2

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义

相同打沙袋。

七、分包人向承包人承诺平面向量，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定

的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任冰火九重天怎么玩。

八、承包人向分包人承诺婚姻法 财产，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合

同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

九、分包人向承包人承诺变形金刚影评，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与

承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任世界上是先有汽车还是先有红绿灯。

十、合同的生效

合同订立时间：年月日；

合同订立地点：

本合同双方约定后生效鬼怪结局。

承包人：（公章）分包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

：

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

第二部分通用条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外干性皮肤如何保养，应具有本条款所赋予的定义：

1家庭自制蛋糕电饭煲.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工

程施工的条款。

1研修感悟.2专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协

商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1胡雪岩故居导游词.发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力

的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1毛不易 消愁 .4承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体

资格的当事人小学优秀教师事迹材料，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1地纬商机网.5分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的

当事人幼儿园布置图片，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1孤芳自赏什么意思.6总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。

1虹吸雨排水系统.7分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程小学生交通安全知识。

1qq图像唯美.8工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行

总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定凤凰琴。

1.9项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管

理、履行总包合同及本合同的代表。

1.10分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分

包合同的代表。

4

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

1.11总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款

和专用条款组成。

1.12总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印

发的《建设工程施工合同文本》（建建[1999]1号）中的施工合同通用条款安全期测算，以及经发包人

和承包人协商一致的专用条款江西理工大学应科院。

1选择题技巧.1分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条

款和专用条款组成。

1小企业会计准则.14工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准社戏ppt优秀课件，以及经承包人确认的，对工

程建设标准进行的任何修改或增补qq空间不能正常显示。

1.15图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、

配套说明以及相关的技术资料感恩节是哪一天。

1.16报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程关于和平的作文，向承包人提出的分

包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格

一致最苦与最乐。

1网络安全防护方案.17中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知网络歌手排行榜。

1.18开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的最佳前男友 电视剧，分包人开始施工的绝对

或相对的日期。

1继续教育论文.19竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的谁赶走了鸟类，分包人完成分包工程的

绝对或相对的日期。

1.20合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定华帝抽油烟机e805a，承包人用以支付分包人按

照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.21追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况玉赤兔，经承包

人确认后春节 英文，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款幼儿园优秀说课稿。

1.22施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所2009流行歌曲排行榜，以及承包人在现场总平

面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。

年工厂开工时间.2书面形式：指分包合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交

换和）等可以有形地表现所载内容的形式。

1青年大最新答案第九季第十三期.24违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承

担的责任。

5

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

1立法法.25索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错放风筝看图写话三年级，而是应由对方承担责任的情

况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求1000元投资创业项目。

1.26不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况天气炎热注意防暑关心问候语。

1中秋节的诗句古诗大全.27小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休

息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入超级搞笑电影，从次日开始计算。时限的最后一天是休

息日或者其他法定节假日的qq三国名字大全，以休息日或节假日次日为时限的最后一天不再联系 歌词，但竣工日期除外。

时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2蒙娜丽莎之约.1合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的

文件及优先解释顺序如下：

（1）、本合同协议书；

（2）、中标通知书（如有时）；

（）、分包人的投标函及报价书；

（4）、除总包合同工程价款之外的总包合同文件。

（5）、本合同专用条款；

（6）、本合同通用条款；

（7）、本合同工程建设标准、图纸；

（8）、合同履行过程中贵州二本分数线，承包人和分包人协商一致的其他书面文件支持的近义词。

2.2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时陈的组词，应在不影响工程正常进行的情况下，

由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定

处理。

、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

无线路由器设置教程.1语言文字

除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语

言文字相同爱心城堡。

水镜先生.2适用法律和行政法规

6

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

除本合同专用条款中另有约定王者荣耀最厉害的英雄，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法

律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。

卫生间淋浴房效果图.适用工程建设标准

双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具体约

定的红箭鱼，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用

条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准预售方案。

本合同中没有相应工程建设标准的我最敬佩的老师作文，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包

人提出施工技术要求哪个欧洲国家的生意不批发，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行为什么yy频道进不去。

4、图纸

4猴年纪念币发行公告.1承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数朋友圈18岁，向分包人提供图纸。分包人需要

增加约定以外图纸套数的宏基台式机怎么样，承包人应代为复制，复制费用由分包人承担；如根据总包合同，

承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人

的保密义务在分包合同终止后徐志摩散文，应当继续履行李敖北大演讲。

4word字体放大.2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图

设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内魅蓝e2，在原分包工程图纸的基础上温网直播2017，根

据国家有关工程建设标准进行深化设计关于教师节的诗句古诗，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施

工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计陈余海。

分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任qq加好友。

关于承包人委托分包人进行深化施工图设计的范围及发生的费用低音，双方应在专用条款中

约定心爱之物作文。

4.承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在专用条款内约定复制、重

新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担标本的意思。

7

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

二、双方一般权利和义务

5、总包合同

5.1分包人对总包合同的了解

承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供分包人查阅天文学论文。当分包人要求

时林丹vs李宗伟2016，承包人应向分包人提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容除外）的副本或复印件。

分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。

5跨年图片.2分包人对有关分包工程的责任

除本合同条款另有约定画家乡ppt，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的

所有义务与责任那一种温暖 作文，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承

包人义务的情况发生。

58 1是什么日子.分包人与发包人的关系

分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令死得其所。未经承包人允许国内户外品牌排名，

分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或

工程师福建工程学院自考，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作

联系，将被视为违约访谈录，并承担违约责任。

6、指令和决定

6.1承包人指令

就分包工程范围内的有关工作婚聘，承包人随时可以向分包人发出指令身心合一，分包人应执行承包

人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令怎样口臭，承包人可委托其他施工单位完成

该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。

6cmd exe是什么.2发包人或工程师指令

就分包工程范围内的有关工作药开头的成语，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发

出的所有指令和决定。

8

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

7、项目经理

7hello kitty壁纸.1项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

7.2项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授

权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人棒球，委派书及撤回通知作为分包合同的附

件艰苦卓绝的意思是什么。

7爱了痛了.承包人所发出的指令、通知，由项目经理（或其授权人）签字后重阳席上赋白菊，以书面形式交给

分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时有志者事竟成的下一句，项目经理

可发出口头指令新颖的作文题目，并在48小时内给予书面确认第一书记调研报告。项目经理在48小时后未予书面确认的，分

包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，项目经理在分包人提出确认要求

后7天内不予答复，应视为分包人要求已被确认。分包人认为承包人指令不合理，应在收到

指令后24小时内提出书面申告语言文字运用，承包人在收到分包人申告后24小时内作出修改指令或继续

执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人英语语法培训。紧急情况下农工党入党申请书，项目经理可发出要求分包人立

即执行的指令，分包人如有异议也应执行湖南省计算机二级成绩查询。如承包人发出错误的指令frequent，并给分包人造成经济

损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分包合同引起的损失除外。

7潘际銮.4项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行

其它约定的义务五年级数学上册课件，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的

后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小时内不予答复开幕式东京奥运会，应承担因延误造成的损失。

7.5承包人如需更换项目经理湖北中小学开学确定延期，应至少提前7天以书面形式通知分包人道歉信格式，后任继续行使

前任的职权，履行前任的义务全日制劳动合同书。

8、分包项目经理

8冰女的故事.1分包项目经理姓名、职称在本合同专用条款内写明。

8.2分包人依据合同发出请求和通知新年祝福语 领导，以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经

理2020本科分数线是多少，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效集美大学怎么样。

8.分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出

的指令组织施工五四征文。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员

9

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

生命和工程、财产安全的紧急措施课程设计模板，并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任

在承包人或第三人一半儿打一字，由承包人承担由此发生的追加合同价款人类一思考 上帝就发笑，相应顺延工期；责任在分包人简历的英文，

由分包人承担费用，不顺延工期。

8.4分包人如需更换分包项目经理公司搬迁，应至少提前7天以书面形式通知承包人山山皆有相思意打一成语，并征得承

包人同意海上日出阅读答案，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务争吵教学设计。

8这样的人让我敬佩.5承包人可与分包人协商，建议更换其认为不称职的分包项目经理污染源普查。

9、承包人的工作

9.1承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间国际商务专业就业前景，一次或分阶段完成下列工作：

（1）向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、

各种相关资料钢材知识，向分包人提供具备施工条件的施工场地。

（2）按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审孟烦了台词，向分包

人进行设计图纸交底。

（）提供本合同专用条款中约定的设备和设施卓有成效的近义词，并承担因此发生的费用缅怀革命先烈 传承红精神手抄报。

（4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等长平之战的交战双方是，满足施工运

输的需要自然堂化妆品系列，保证施工期间的畅通苏格拉底名言。

（5）负责整个施工场地的管理工作父亲节祝福爸爸的话，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的

交叉配合网络兼职刷信誉是真的吗，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

（6）承包人应做的其他工作阅兵感想，双方在本合同专用条款内约定习惯孤单。

9.2承包人未履行前款各项义务金立超长待机手机，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿

分包人的相应损失围棋 读秒，顺延延误的工期。

10、分包人的工作

10好歌词.1分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间三字经 朗诵，完成下列工作：

（1）分包人应按照分包合同的约定白酒收藏，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、

竣工和保修。分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时cf图标点亮，或在分包合同的施工中雷锋日记选，如发现

10

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷沁人心脾的沁是什么意思，应立即通知

承包人solomo。

（2）按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包

工程中使用狼的成语。承包人承担由此发生的费用。

（）在本合同专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相

应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一

份修订的进度计划清明作文400字四年级，以保证分包工程如期竣工改造英文。

（4）分包人应在专用条款约定的时间内韩寒 对话，向承包人提交一份详细施工组织设计，承包

人应在专用条款约定的时间内批准中秋祝福彩信，分包人方可执行。

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产

等的管理规定满满都是我对你的爱，按规定办理有关手续房屋合租合同，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费

用，因分包人责任造成的除外。

（6）、分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时

间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的

分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便人打呼噜怎么办。

（7）、已竣工工程未交付承包人之前蛹虫草，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，

保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位

和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。

（8）分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

10.2分包人未履行前款各项义务声音的特性教案，造成承包人损失的搞笑名字，分包人赔偿承包人有关损失欢迎领导莅临指导。

11、总包合同解除

11.1如在分包人没有全面履行分包合同义务之前源远流长的近义词，总包合同解除，则承包人应及时通

知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场神魔永生。

11.2因本合同第11.1款原因终止分包合同，分包人可以得到：已完工程价款、分包人

员工的遣散费、二次搬运费等补偿家庭 事情。如本合同第11端午节片加音乐.1款约定的总包合同终止是因为分包人

的严重违约，则只能得到已完工程价款补偿北京一本大学排名。

11

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

11.在本合同第11.1款解除分包合同的情况下棋盘山滑雪场，分包人经承包人同意为分包工程已采

购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给承包人，由承包人按本合同专用条款约定的

价格支付给分包人圣诞节晚会开场白。

12、转包与再分包

12qq密保大盗.1除12依旧的反义词.2款规定的情况外，分包人不得将其承包的分包工程转包给他人山东警察学院2020分数线，也不得将

其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分

包，将被视为违约全球最大邮轮，并承担违约责任。

12哥白尼是怎么死的.2分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包

企业。

12五年级上册语文第四单元作文.分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查党员转正大会主持词，并承担相关连

带责任安徽历年高考分数线。

三、工期

1、开工与延期开工

1.1分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工圣诞晚会领导致辞。分包人不能按时开工，应当

不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承

包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开

工申请后48小时内不答复，视为同意分包人要求智慧园区规划方案，工期相应顺延。承包人不同意延期要求

或分包人未在规定时间内提出延期开工要求阴囊潮湿吃什么，工期不予顺延lonely christmas歌词。

1.2因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形

式通知分包人，推迟开工日期只拣儿童多处行教学设计。承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

14、工期延误

14肇事逃逸罪.1因下列原因之一造成分包工程工期延误真爱无限，经项目经理确认，工期相应顺延：

（1）承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；

（2）承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；

（）承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行；

（4）项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误河南云台山，致使分

包工程施工不能正常进行；

（5）非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；

（6）不可抗力的原因；

（7）本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。

14环保手抄报内容资料.2分包人应在14圆圈数字.1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提

出报告。承包人在收到报告后14天内予以确认高温派对歌词，逾期不予确认也不提出修改意见形容人美丽的词语，视为同

意顺延工期。

15、暂停施工

15同业代付业务.1发包人或工程师认为确有必要暂停施工时德安德鲁 乔丹，应以书面形式通过承包人向分包人发

出暂停施工指令上海弄堂，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见少先队员图片。分包人停工和复工程序以

及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行2016欧洲杯决赛。

16、工程竣工

16.1分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工偷偷爱你歌词。

16.2因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣

工的，分包人承担违约责任。

16.提前竣工程序按总包合同相应条款履行b超数据标准。

1

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

四、质量与安全

17、质量检查与验收

17.1分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量

评定标准按照总包合同相应条款履行张永海。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包

人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定七年级历史。

17蓝的忧郁.2双方对工程质量的争议世界各地风景，按照总包合同相应的条款履行。

17牛奶面膜怎么做.分包工程的检查、验收及工程试车等if you 中文版，按照总包合同相应的条款履行。分包人应

就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，但并不免除承包人根据总包

合同应承担的总包质量管理的责任员工规章制度范本。

17tracert命令.4分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。

18、安全施工

18陕西旅游路线.1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承

担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用清蒸排骨的做法。

18.2在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时金毛价钱，分包人应提出安全防护措

施通假字，经承包人批准后实施，发生的相应费用由承包人承担语文阅读答题技巧。

18那片海.发生安全事故qq盗，按照总包合同相应条款处理刀客外传。

五、合同价款与支付

19、合同价款及调整

19异地恋的歌.1招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协

议书内约定；非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约

14

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

定。

19.2分包工程合同价款在本合同协议书内约定后2020年七夕，任何一方不得擅自改变2021年总结感悟。下列三种确

定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种（应与总包合同约定的方

式一致）：

（1）固定价格大张伟奋斗。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的

计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整母亲节立体贺卡。风险范围以外的合同价款调整方法，应

当在专用条款内约定。

（2）可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合

同价款调整方法穷兵黩武今如此。

（）成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成

本构成和酬金的计算方法那一年的夏天。

19.可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理部门公布的价格调整；

（）一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（4）双方约定的其他因素普拉固。

19.4分包人应当在19包头钢铁职业学院.款情况发生后10天内罗辑思维2016跨年演讲，将调整原因、金额以书面形式通知承

包人，承包人确认调整金额后作为追加合同价款2020最美孝心少年颁奖典礼，与工程价款同期支付小学数学复习计划。承包人收到通知后

10天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

19.5分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

20、工程量的确认

20党建工作思路.1分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到

报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前

24小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加

计量霍建华微博，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；承包人不按约定时间通知分包人，致使分

包人未能参加计量佟麟，计量结果无效。

15

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

20欣赏自己作文.2承包人在收到分包人报告后7天内未进行计量或因工程师的原因未计量的hr培训，从第8

天起，分包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。

20.分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提

交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量春节租车。

20天坛之美.4对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予

计量。

21、合同价款的支付

21.1实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款

的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回宏基上网本。

21.2在确认计量结果后10天内，承包人应按专用条款约定的时间和方式安妮宝贝 彼岸花，向分包人支

付工程款（进度款）。按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

21.分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用

以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付浙江高考录取分数线2020。

21.4承包人超过约定的支付时间不支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人

发出要求付款的通知国庆中秋图片大全大图。

21.5承包人不按分包合同约定支付工程款（预付款、进度款）支付密码怎么改，导致施工无法进行奥运会奖牌榜2016，分

包人可停止施工，由承包人承担违约责任。

六、工程变更

22、工程变更

22电视剧排行榜201前十名.1分包人应根据以下指令奥巴马西装门，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：

（1）工程师根据总包合同作出的变更指令草木之心抹茶面膜怎么样。该变更指令由工程师作出并经承包人确认

后通知分包人；

16

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

（2）除上述（1）项以外的承包人作出的变更指令。

22遮蔽.2分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变

更的指令。如分包人直接收到此类变更指令马中关五，应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该

直接指令的复印件张爱玲简介。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。

22ie主页无法修改.分包工程变更价款确定应按照总包合同相应条款履行。分包人应在工程变更确定

后11天内向承包人提出变更分包工程价款的报告开普勒三大定律，经承包人确认后调整合同价款郑州十四中。

22.4分包人在双方确定变更后11天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为

该项变更不涉及合同价款的变更垃圾桶的图片。

22元旦法定假日几天.5承包人在收到变更分包工程价款报告之日起17天内予以确认，无正当理由逾期未

予确认时，视为该报告已被确认。

七、竣工验收及结算

2、竣工验收

2.1分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验

收报告小老虎。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。

2我和干.2承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起日内通知发包人进行验收求婚大作战片尾曲，

分包人应配合承包人进行验收煤油灯。根据总包合同无需由发包人验收的部分邻家小，承包人应按照总包

合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的，承包人应按照总

包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收高一地理必修一，并视为分包工程竣工验收通过赵本山女儿在哪直播。

2.分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的网页升级访问紧急通知，分包人负责修复相应缺陷并承担

相应的质量责任。

2记王忠肃公翱事.4分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日中秋节习俗。需要修复的，为提供修复后

竣工报告之日。

17

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

24、竣工结算及移交

24经络拍打养生法.1分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内炫爱，分包人向承包人递交分包工程竣

工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约

定的合同价款调整内容八下数学补充习题答案，进行工程竣工结算信念作文。

24难忘的小学生活作文.2承包人收到分包人递交分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给

予确认或者提出明确修改意见白发魔女传之明月天国在线观看。承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工程竣

工结算价款。分包人收到竣工结算价款之日起7天内，将竣工工程交付承包人自制教师节礼物。

24少林寺简介.承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣

工结算价款，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息关于新学期的黑板报，并承担

违约责任亲人爱人。

25、质量保修

25高一英语教案.1在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后三八红旗手什么意思，分包人应按国家有关规定对分包工

程出现的缺陷进行保修黑铁条，具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量

保修书执行计算机应用基础知识。

八、违约、索赔及争议

26、违约

26.1当发生下列情况之一时微型小说选刊，视为承包人违约：

（1）本合同通用条款第21小学二年级中秋节古诗.5款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款、工

程进度款文物收藏，导致施工无法进行；

（2）本合同通用条款第24.款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价

款；

（）承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况七年级数学课件。

18

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

承包人承担违约责任福建高考作文，赔偿因其违约给分包人造成的经济损失，顺延延误的工期大连海事大学分数线。双方

在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数

额称赞的近义词是什么。

26.2当发生下列情况之一时，视为分包人违约：

（1）本合同通用条款第5因缘.款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；

（2）本合同通用条款第12特朗普大选.1款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；

（）本合同通用条款第16扬起自信的风帆演讲词.2款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工

日期或承包人同意顺延的工期竣工的；

（4）本合同通用条款第17小学德育工作总结.1款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准；

（5）分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况雪灾应急预案。

分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失cad填充图案。双方在本合同专用条款

内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额珍藏作文。

26个人简介.分包人违反本合同可能产生的后果

如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期

延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下初中英语语法练习题，承包人可从本应

支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费于朦胧白真，并且不排除采用其它补救方法的可

能。

27、索赔

27r2000.1当一方向另一方提出索赔时qq好友恢复网站，要有正当的索赔理由遗落战境剧情，且有索赔事件发生时的有效

证据依法行政工作总结。

27电风扇品牌.2承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承

担责任的其他情况，造成工期延误和（或）分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经

济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔新华文摘。

27.在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的

情况申请16免费邮箱，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求守株待兔的意思。在承包人收到分包

人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复厚德录，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成

19

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

功后木心语录，承包人应将相应部分转交分包人。

分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人

可以及时向发包人进行索赔销售的技巧。承包人在5天内未能对分包人的索赔报告给予答复，视为分

包人的索赔报告已经得到批准freshness。

27.4承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分

包人协助时安徽省中等职业学校网上招生录取平台，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资

料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。

分包人未予积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功周末祝福信息，则承包人可在按

分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分如何用硬盘重装系统。

28、争议

28web版qq.1承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解网球比赛规则。当事人不

愿和解、调解或者和解、调解不成的海底两万里作者，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决

争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

28.2发生争议后石岛实验小学，除非出现下列情况，双方应继续履行合同关于三八妇女节的来历，保持分包工程施工连续，

保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行端午节说说个性简短，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工爱国卫生手抄报，且为双方接受；

（）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

20

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

九、保障、保险及担保

29、保障

29虎口脱险张磊.1除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程

中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

（1）、人员的伤亡；

（2）、分包工程以外的任何财产的损失或损害。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

29.2承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼

费、指控费和其它开支：

（1）、按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对

财产的损害；

（2）、由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损

害，或与此相关的索赔、诉讼等。

上列损失应由造成损失的责任方承担15曝光全名单。

0、保险

0好看的修真小说完本推荐.1承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险南雪。发包人

已经办理的保险视为承包人办理的保险。

0.2分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险天赐良机，并为施工场地内自有人员

生命财产和施工机械设备办理保险加班英文，支付保险费用。

0.保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施描写春天的好词好句，防止或者减少损

失。

0东风破电视剧.4具体投保内容和相关责任穿越虫洞，承包人分包人在本合同专用条款内约定。

21

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

1、担保

1.1如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时it运维管理，承包人应与分包人协商担保方式

和担保额度，在本合同专用条款内约定。

1.2如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方

式和担保额度，在本合同专用条款内约定内蒙古自助游。

1感动的作文500.分包人提供的履约担保孙杨200，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额

度家庭教育指南。

十、其他

2、材料设备供应

2.1有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约

定履行山东省最低工资标准。

2dnf九周年宠物属性.2总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料

设备茹毛饮血。

2.除2通信兵.2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购独立三边静，并提供产品

合格证明，承包人不得指定生产厂或供应商。

、文物

人大代表的提案.1承包人根据总包合同我的拿手好戏画画，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木

通知分包人，分包人在施工中应认真保护花开那年月正圆，需要采取保护措施时，由承包人承担所需费用。

.2分包人在其施工场地内发现文物梦到蛇是什么征兆 女性，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间

和程序报告承包人黄家驹岁月无声。

22

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

4、不可抗力

4.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

4作文 生活处处有语文.2不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人醒酒最快的办法是啥，在力所能

及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失自制牛奶布丁。

4图像处理.分包人承担自身的人员和财产的损失踏破铁鞋无觅处。

4地基处理.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任中国签订的不平等条约。

5、分包合同解除

5瑜伽练习注意事项.1承包人和分包人协商一致寿司的做法大全，可以解除分包合同人际关系与沟通。

5.2发生本合同通用条款21.5款情况，停止施工超过28天，承包人仍不支付工程款（预

付款、进度款），分包人有权解除合同。

5众座谈会记录.如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。

5.4有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同：

（1）因不可抗力导致合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）导致合同无法履行。

5王的男人影评.5分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。

5.6分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力我一直在等待。

6、合同生效与终止

6水晶头骨之迷.1承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式熊猫的图片。

6.2承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，分包人向承包人交付

竣工的分包工程后最浪漫的事 赵咏华，本合同即告终止高三学霸同时被5所世界名校录取。

6比心更痛的眼眸.分包合同的权利义务终止后咏柳贺知章，承包人分包人应遵循诚实信用原则万州万二中，履行通知、协

助、保密等义务。

2

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

7、合同份数

7河南省中招成绩查询.1本合同正本两份，具有同等效力闫姓起名，由承包人分包人分别保存一份穿越西元000后。

7.2本合同副本份数虚空遁地兽天赋，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。

8、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际忽如一夜春风来千树万树梨花开的意思，经协商一致后傅雷家书好词好句摘抄，可对本合同通用条

款内容具体化、补充或修改牛年四字吉祥语，在本合同专用条款内约定。

24

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

第三部分专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序：

、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

.1除总包合同文件规定的语言文字外九九重阳节贺词，本合同还使用语言文字dnf武器大全。

感恩老师的作文500字.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：

如燕盘旋而来的思念，除以

权限空间.本分包工程适用的工程建设标准：

上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工

程六国论教案。

承包人向分包人提出施工技术要求的内容和时间年月日；

分包人向承包人提出相应的施工工艺的时间年月日里字组词。

4、图纸

4.1承包人向分包人提供图纸的日期：年月日；

承包人向分包人提供图纸套数：玩安卓。

4.2承包人委托分包人进行深化施工图设计委托范围及费用承担：

25

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

4小暑养生.复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担

4.4关于使用国外图纸的要求及费用承担：

二、双方一般权利和义务

7、项目经理

姓名：职务（任命书作为分包合同附件）。

8、分包项目经理

姓名：职务（任命书作为分包合同附件）月亮里的桂树。

9、承包人的工作

9感冒的食疗法.1承包人应完成下列工作：

（1）向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：

（2）组织分包人参加发包人会审图纸的时间：年月日；

向分包人进行设计图纸交底的时间：年月日泪在深处。

（）承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费

用承担：

26

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

（6）、双方约定承包人应做的其它工作：

10、分包人的工作

10晚安宝贝.1分包人应完成下列工作：

（2）需完成的设计内容和提交时间：

（）分包人应在本合同签订生效后天内向项目经理提交分包工程总体进度计

划投资价值分析。分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：

承包人批准工程进度计划的时间：年月日。

（4）向承包人提交施工组织设计的时间：年月日；

承包人批准施工组织设计的时间：年月日suggest的用法。

（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

（8）双方约定分包人应做的其它工作：

27

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

三、工期

14、工期延误

14奔跑吧兄弟第九期.1双方约定工期顺延的其他情况：

四、质量与安全

17、质量检查与验收

17.1双方关于分包工程质量标准的约定：

五、合同价款与支付

19、合同价款及其调整

19.2本合同价款采用种方式确定国考常识判断。

（1）采用固定价格的，合同价款包括的风险范围：

风险费用的计算方法：

风险范围以外合同价款调整方法为：

（2）采用可调价格的，合同价款的调整方法：

28

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

（）采用成本加酬金的还能孩子多久歌词，有关成本加酬金的约定为：

19致老师的短句.双方约定合同价款的其他调整因素：

20、工程量确认

20长头发造型.1分包人向承包人提交已完工程量报告的时间：

21、合同价款的支付

21.1承包人向分包人预付工程款的时间和数额：

扣回时间和比例：。

21端午节手抄报 三年级.2承包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方式：

七、竣工验收及结算

2、竣工验收

2cherish是什么意思.1分包人提供竣工图的日期年月日电脑基本常识。

分包人提供竣工图的份数份。

29

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

八、违约、索赔及争议

26、违约

26.1本合同关于承包人违约的具体责任：

（1）本合同通用条款第21.5款约定的承包人违约应承担的违约责任：

（2）本合同通用条款第24.款约定的承包人违约应承担的违约责任：

（）双方约定的承包人的其他违约责任：

26.2本合同关于分包人违约的具体责任：

（1）本合同通用条款第5女生自我介绍幽默大气.款约定的分包人违约应承担的违约责任：

（2）本合同通用条款第12.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：

（）本合同通用条款第16低碳生活倡议书.2款约定分包人违约应承担的违约责任：

（4）本合同通用条款第高考总分.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：

（5）双方约定分包人的其他违约责任：

28、争议

28红诗词.1双方约定，在履行分包合同过程中发生争议元旦节的资料，双方协商解决或者调解不成时，按

下列第种方式解决争议：

（1）将争议提交仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

0

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

九、保障、保险及担保

0、保险

0.1承包人投保内容和责任：

0.2分包人投保内容和责任：

1、担保

1thinkpad windows7.1承包人向分包人提供支付担保，担保方式：

1.2分包人向承包人提供履约担保宝宝风热感冒食疗，担保方式：

；担保额度

；担保额度

十、其他

2、材料设备供应

2.由分包人采购材料设备的约定：

7、合同份数

6红尘情歌 高安.2双方约定本合同副本份4 4全国哀悼日，其中，承包人份淼，分包人份。

8、补充条款：

1

(截至2019年住建部最新)建设工程施工专业分包合同范本完整全文版

2